Договор установки радиаторов отопления

На работы выполненные нашей компанией мы даем гарантию 12 месяцев.

Внимательно прочитайте стандартный договор на замену батарей и установку новых радиаторов отопления, возможно изменение договора.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Москва
« »_______________ 2012г.
(наименование предприятия, учереждения, организации) именуемый в дальнейшем
«Заказчик»____________________________________________________
с одной стороны, и ООО « », именуемого в дальнейшем «Подрядчик»
в лице генерального директора Иванова И.И действующего на основании Устава с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, с использованием
своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять
оплатить следующую
работу:
Установка радиаторов отопления в количестве ( ) ______________________________________________________________________

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1 Цена Договора
составляет:______________________________________________________________________
2.2 Цена Договора включает в
себя:____установку радиаторов отопления____________________________________________
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1 Оплата по настоящему договору
производится:______________________________________________________________________
_____ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2 Форма
оплаты:__________________________________________________________
(платежные требования, платежные поручения, аккредитив и т.п.)
3.3 Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в день сдачи выполненных работ заказчику.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1 Подрядчик выполнит работы в следующие сроки:_______________________________
__________________________________________________________
_________
Рабочих дней с момента подписания договора
4.2 Срок действия Договора:
начало:___________________
__________
окончание:_____________________________________________________________
__________
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1 Подрядчик обязан:
5.1.1 .Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме
и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и
сдать работу Заказчику в установленный срок.
5.1.2.Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в
соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
5.1.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности и
пожарной безопасности при производстве строительных работ.
5.1.4. Подрядчик обязан вывести до приемки работ принадлежащие Подрядчику
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы
5.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
Подрядчик не несет ответственности за заводской брак изделий.
5.1.6.Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ в течении 1
(одного) года после окончания выполняемых работ и производит устранение
выявленных недостатков в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения.
Отключение стояков оплачивает заказчик в случае обнаружения каких либо недостатков.

5.2.3аказчик обязан:
5.2.1.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в места проведения работ и
их обеспечения.
5.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке ,
предусмотренным настоящим Договором.
5.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за
задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, бедствия и т. д.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или
иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать
извещение
другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путём уведомления
Другой стороне.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они
подлежат рассмотрению в арбитражном суде установленном законодательством
порядке.

8 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон
либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории
Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением
понесённых убытков.
8.3 Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
8.4 При остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по
причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;
8.5 Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом
Подрядчика и Заказчика.
9.2 Ущерб, нанесённый в результате строительства объекта третьему лицу по вине
Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика — Заказчиком.
Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации
нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт
Заказчик.
9.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.4 Другие условия по усмотрению сторон.__________________________________________________________________________

9.5 Заказчик с правилами использования установленного ему оборудования а также техническими характеристиками оборудования ознакомлен.

Снятие и установка радиаторов должна производится только специалистами.
9.6 Также этот договор является двусторонним актом сдачи-приемки.

9.7 Претензий к качеству выполненных работ не имею.
9.8 . ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ДОГОВОР

Отдел продаж: 991 10 80
ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Санкт-Петербург « ___»______________2018г.

ООО «СМУ 24/10», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ______________________ ________________________________________________________________________________, действующего на основании Доверенности____________________________________________, с одной стороны, и _________________________________ ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить по адресу: ___________________________________________ _______________________________________________________________________________________ следующие виды работ:
– Составление укрупненной сметы на проведение работ со стоимостью материалов и оборудования.
– Услуга доставки, монтажа, наладки оборудования, земляные и общестроительные работы, согласно утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ сметы, которая является неотъемлемой частью Договора.
– Подбор оборудования в зависимости от технических условий Объекта
– Приобретение и доставка силами ПОДРЯДЧИКА необходимых комплектующих частей, арматуры, оборудования и материалов, согласно утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ сметы.
Условия выполнения работ.
2.1. Начало работы до «_________»__________________________ 201____ года.
2.2. ЗАКАЗЧИК в течение срока действия настоящего договора вправе проверять ход и качество выполнения работ.
2.3. В случае разногласия между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ по качеству выполняемых работ, стороны вправе требовать назначения независимой экспертизы. Оплата экспертизы производится стороной, доводы которой опровергнуты в ходе проведения экспертизы. При обоснованности претензии ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет в 10-ти дневный срок устранить недоделки.
2.4. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность их дальнейшего проведения или неизбежность получения отрицательного результата, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить работы, поставив в известность ЗАКАЗЧИКА немедленно. В этом случае стороны обязаны в течение 3-х дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направления дальнейшего проведения работ. При отказе ЗАКАЗЧИКА от дальнейшего проведения работ, он имеет право отказаться от настоящего договора, оплатив ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически произведенных работ.
2.5. Если в процессе работы по настоящему Договору выявится необходимость проведения дополнительных работ, то они производятся ПОДРЯДЧИКОМ, по предварительному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.
2.6. Работы на открытом пространстве выполняются при температуре выше минус 15 градусов по Цельсию.
Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Стоимость Договора составляет _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ, тремя платежами, путем внесения 65% от утвержденной ЗАКАЗЧИКОМ Сметы в день заключения договора перед началом работ, 15% после доставки Заказчиком оборудования и материалов на Объект Заказчика согласно утвержденной сметы, 20% после подписания Акта выполненных работ.
3.3. Переход права собственности на Оборудование от ПОДРЯДЧИКА к ЗАКАЗЧИКУ происходит после подписания Акта приема-сдачи выполненных работ и полной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всех выполненных работ и предоставленного оборудования.
3.4. Дополнительные работы, возникшие в ходе выполнения основных работ по Договору, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п. 3.2. и п. 3.3.
3.5. Работа считается выполненной ПОДРЯДЧИКОМ и принятой ЗАКАЗЧИКОМ после подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки работ. В случае если при подписании Акта сдачи-приемки работ выявлены недостатки, окончательный расчет по договору может быть задержан до их полного устранения.
Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. По завершении работ ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки работ.
4.2. ЗАКАЗЧИК в течение одного дня, со дня получения акта сдачи-приемки работ, обязан передать подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ письменно.
4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, а также сроков их выполнения, устанавливаемых ЗАКАЗЧИКОМ.
4.4. В случае не предоставления ЗАКАЗЧИКОМ подписанного акта сдачи-приемки работ или письменного мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ в течении одного дня со дня получения акта сдачи-приемки работ, все обязательства ПОДРЯДЧИКА по настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме.
Права и обязанности сторон
5.1. Начало эксплуатации изделия и использования результатов выполненных работ означает, что ЗАКАЗЧИК получил в полном объеме, ознакомлен и согласен с руководствами по эксплуатации, правилами обслуживания и техническими паспортами и указанными в них и в Договоре правилами гарантии, на установленное оборудование.

Отдел продаж: 956-72-75
5.2. ПОДРЯДЧИК самостоятельно выбирает место и способ размещения оборудования в помещениях, предоставленном ЗАКАЗЧИКОМ, исходя из требований по монтажу и эксплуатации Оборудования, руководствуясь принципом максимального увеличения надежности работы системы и снижения стоимости эксплуатации Оборудования.
5.3. ЗАКАЗЧИК имеет право изменить уже утвержденную смету после внесения предоплаты только по письменному согласованию с ПОДРЯДЧИКОМ, и только до начала работ, в этом случае изменения вносятся в виде дополнительного соглашения к Договору.
5.4. ЗАКАЗЧИК имеет право самостоятельно определить место и способ проведения работ, место и способ размещения оборудования на участке, или внутри предоставляемого помещения. В этом случае ЗАКАЗЧИК обязан предоставить письменную схему в двух экземплярах, своего участка или помещения, с нанесенным на него планом размещения Оборудования, размерами в метрах, и, привязкой к расположению существующих объектов, описать способ проведения работ. Оба экземпляра схемы утверждаются Сторонами и оформляются в виде Дополнительного соглашения к Договору.
5.5. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить работы и разместить оборудование строго в соответствии со Схемой – Дополнительным соглашением о размещении Оборудования, если ЗАКАЗЧИК предоставил и согласовал вместе с ПОДРЯДЧИКОМ такую схему до начала работ и внесения предоплаты в соответствии с п 5.4. и в соответствии с п 3.2.

Гарантийные обязательства.
6.1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы в течение 12 месяцев, со дня подписания Акта выполненных работ
6.2. Гарантия производителя на оборудование предоставляется на срок не менее 12 месяцев, со дня подписания Акт сдачи-приемки работ.
6.3. Заказчик осуществляет гарантийный ремонт оборудования только в специализированном центре, указанном в гарантийном талоне, или в другой документации, поставляемой вместе с оборудованием или на сайте производителя оборудования.
6.4. Условия гарантии изложены в документах, которые поставляются ЗАКАЗЧИКУ в комплекте с оборудованием. В зависимости от вида оборудования и комплектации поставки это может быть руководство по эксплуатации, или (и) правила обслуживания, или (и) технический паспорт, или (и) письменные рекомендации и (или) руководство по монтажу и эксплуатации, и (или) другой документ (далее по тексту Договора – документация на оборудование).
6.5. В случае обнаружения ЗАКАЗЧИКОМ неисправности оборудования в течении 14/и дней со дня подписания Акта сдачи-приемки работ, выезд бригады для диагностики неисправности осуществляется бесплатно.
6.6. По истечении 14 дневного срока с момента подписания Акт сдачи-приемки работ, стоимость выезда представителей ПОДРЯДЧИКА составляет 3000 рублей на расстояние до 50 км от КАД, и, дополнительно 60 рублей за каждый километр, свыше 50 км от КАД.
6.7. В случае если во время выезда представителей ПОДРЯДЧИКА на участок ЗАКАЗЧИКА, будет установлено, что причиной неисправности оборудования, было несоблюдение ЗАКАЗЧИКОМ требований: руководства по эксплуатации, или правил обслуживания, или технического паспорта или руководства по монтажу и эксплуатации, или иного документа (в зависимости от списка комплектации оборудования), то ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ стоимость диагностики неисправности оборудования, установленного по Договору в размере 5000 рублей, и, стоимость устранения неисправности, в соответствии со сметой, составленной представителем ПОДРЯДЧИКА, если неисправность можно устранить на месте.
6.8. В случае, если Заказчик в течении гарантийного срока, самостоятельно, без письменного разрешения Подрядчика, заменил любое оборудование, установленное ПОДРЯДЧИКОМ, то ЗАКАЗЧИК теряет право на гарантию на выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы.
Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
7.1 ПОДРЯДЧИК несет гарантийную ответственность за выполнение работы в течении двенадцати месяцев с момента сдачи работ ЗАКАЗЧИКУ. Дефекты в выполненных работах, выявленные в течении указанного срока устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет. Соглашением сторон могут быть установлены иные гарантийные сроки на работы в целом либо часть работ (оборудование).
7.2 ЗАКАЗЧИК самостоятельно и за свой счет устраняет любые имеющиеся или возникшие во время монтажа неисправности оборудования, которое он приобрел по собственному усмотрению и предоставил для монтажа по настоящему Договору.
7.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ выезд и диагностику неисправного оборудования, которое ЗАКАЗЧИК приобрел по собственному усмотрению и предоставил для монтажа ПОДРЯДЧИКУ, в сумме 5000 рублей за каждый выезд.
7.4. В случае не выполнения ЗАКАЗЧИКОМ п. 4.2 настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК имеет право демонтировать предоставленное скважинное оборудование на сумму, примерно равную стоимости выполненных, но не оплаченных работ в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора.
7.5. Разногласия и споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в судебные органы в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
Прочие условия.
8.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
8.3. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
8.4. Взаимоотношение сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
8.5. ЗАКАЗЧИК обеспечивает ПОДРЯДЧИКА эл. Энергией напряжением 220V и мощностью 3 кВт, а так же утилизирует отходы производства (изношенные детали, использованную ветошь и т.п.).
8.6. По соглашению сторон ПОДРЯДЧИК обеспечивает наличие на объекте собственного электрогенератора 220V, мощностью 3 кВт

Отдел продаж: 991 10 80

8.7. ПОДРЯДЧИК обязуется сделать фотографии скрытых работ и предоставить их ЗАКАЗЧИКУ в электронном виде, если ЗАКАЗЧИК предоставил свой электронный адрес_____________________________________________
8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Настоящий Договор и Дополнительные соглашения к нему вступают в силу с момента их подписания Сторонами, и действительны до завершения всех начатых операций по ним либо до исполнения Сторонами решений арбитража по поводу споров, связанных с настоящим Договором. Для упрощения процедур обмена документами Стороны признают целесообразность использования факсимильной связи и, таким образом, правомочность подписей и печатей Сторон, а также текста настоящего Договора, передаваемых и принимаемых по факсу в процессе заключения и исполнения настоящего Договора.
9. Особые условия
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридические адреса и реквизиты сторон.

10 Заказчик:
____________________________________________________

Проживающий по адресу:_______________________________

паспорт____________________ дата выдачи _______________