Договор замены труб отопления
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ — РП/12
г. Новосибирск «____» __________ 2012 года
Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», в лице директора Распопова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании _______________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______ от __.__________.2012 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по замене трубопроводов ГВС, ХВС, бестраншейной замене трубопроводов канализации, замене канализационных труб в подвале, установке узла ГВС многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Морской проспект, 11, в соответствии с утвержденной сметной документацией и в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами. Привлечение субподрядных организаций допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Сроки выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к работам на позднее пяти дней с момента подписания настоящего Договора и Акта передачи объекта в ремонт и закончить производство работ не позднее «_____» _____________ 2012 года.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обеспечение и выполнение работ Подрядчик осуществляет своими силами и средствами, на своем оборудовании и из своих материалов.
2.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененное правами третьих лиц.
2.3. Все приобретенные Подрядчиком и используемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать проектно-сметной документации к настоящему Договору.
2.4. Доставку, приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.
2.5. Ответственность за сохранность всех поставленных для исполнения настоящего Договора материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки), несет Подрядчик.
2.6. Риск случайной гибели и/или повреждения материалов, оборудования, а равно и результата выполненных работ до приемки Заказчиком несет Подрядчик.
2.7. Право собственности, а также риски случайной гибели и/или повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента приемки работ и подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
2.8. Подрядчик несет полную ответственность за недостатки выполненных работ, вызванные несогласованными с Заказчиком, отступлениями от сметы или нарушением требований стандартов, строительных норм и правил, а так же технической, пожарной и иной безопасности.
2.9. Любые возможные изменения, отклонения от проектно-сметной документации должны быть согласованы в письменном виде обеими сторонами, в ином случае такие изменения считаются несогласованными с Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов. При этом не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.1.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения всех недостатков произведенных им работ или любых отклонений от проектно-сметной документации, не согласованных с Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Производить своевременную оплату счетов Подрядчика согласно порядку расчетов, установленному п. 5.2., 5.3., 5.7. настоящего Договора.
3.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, принять результат работ путем подписания Акта приемки выполненных работ, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора и иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику и предоставить мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ.
3.2.3. Передать Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию, на основании которой производятся работы по настоящему Договору .
3.2.4. Передать объект для ремонта Подрядчику согласно Акту передачи в ремонт.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.2. Получить своевременную оплату счетов в соответствии с настоящим Договором.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. В установленные Договором сроки качественно выполнить работы в полном соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).
3.4.2. Обеспечить при производстве работ выполнение требований по технике безопасности и пожарной безопасности.
3.4.3. Предварительно согласовывать с Заказчиком выполнение работ в части, неурегулированной проектно-сметной документацией.
3.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, немедленно поставить в известность Заказчика. В противном случае, любые обстоятельства признаются необоснованными.
3.4.5. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки. Исправление и/или устранение недостатков, выявленных при приемке работ или дальнейшей эксплуатации, Подрядчик производит собственными силами, за счет собственных средств и материалов.
3.4.6. Вести Журнал производства работ.
3.4.7. В ходе производства работ по настоящему Договору Подрядчик обязан на объекте капитального ремонта обеспечить для работников соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, проинструктировать работников об обязательном соблюдении правил и норм поведения (в том числе внешний вид, недопустимость нецензурной брани и т.д.).
3.4.8. До начала приемки работ Заказчиком Подрядчик обязан очистить территорию объекта капитального ремонта, а также прилегающую территорию от строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проведения Подрядчиком работ по данному договору.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязан сдать работы в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2. По факту выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы, подписанные со своей стороны: Акты формы КС-2 и формы КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого, будет означать начало течения гарантийного срока.
4.3. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком Актов формы КС-2 и КС-3.
4.4. В случае если при приемке работ Заказчик обнаружит отступления и/или недостатки Заказчик обязан заявить о выявленных нарушениях Подрядчику, а Подрядчик обязан в 14-ти дневный срок устранить за счет собственных средств все нарушения. В случае, если для устранения нарушений требуется больший срок, то срок устанавливается соглашением сторон, но в любом случае он не должен превышать одного месяца.
4.5. При отсутствии замечаний к выполненным работам со стороны Заказчика, последний подписывает Акт о приемке выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня извещения Подрядчиком.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ определяется на основании утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации и составляет _________________ (______________________), в том числе НДС 18% — _____________ рублей.
5.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов по актам КС-2 и на основании счетов-фактур.
5.3. Оплата работ производится в течение 15-ти банковских дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3).
5.4. Стоимость работ включает в себя компенсацию всех затрат, издержек и вознаграждение Подрядчика.
5.5. Общая стоимость работ является фиксированной и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
5.6. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно п. 5.3. настоящего Договора.
6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Окончание выполнения работ: в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчиком, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 0.1 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.
7.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от настоящего Договора и/или соответствующего Приложения, приведшими к ухудшению результата работы или иными недостатками, а также выявленного скрытого брака Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика:
7.3.1. безвозмездного устранения недостатков за счет собственных средств и собственными силами Подрядчика
7.3.2. соразмерного уменьшения установленной стоимости Договора.
7.4. Если отступления в работе от условий настоящего Договора и/или соответствующего Приложения или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения части Договора, по которому произошли отступления и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.5. В случае нанесения имуществу Заказчика во время выполнения работ ущерба, расходы по его возмещению несет Подрядчик.
7.6. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное возникновением обстоятельств непреодолимой силы.
7.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.6. настоящего Договора, срок исполнения обязательств продлевается на период соразмерный сроку действия наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения его последствий.
7.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
8.1. Гарантия качества работ составляет 3 (три) года.
8.2. Начало течения срок гарантии исчисляется в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
8.3. В случае поставки материалов и/или оборудования Подрядчиком гарантийный срок определяется паспортами и/или сертификатами соответствующих заводов-изготовителей.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Вся проектно-сметная документация, Приложения, приемо-сдаточные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, при невозможности разрешения – в Арбитражном суде Новосибирской области.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
1. Локальный сметный расчет — Замена трубопроводов ГВС;
2. Локальный сметный расчет — Замена трубопроводов ХВС;
3. Локальный сметный расчет — Бестраншейная замена трубопровода канализации;
4. Локальный сметный расчет — Замена канализационных труб в подвале № 3,4;
5. Локальный сметный расчет — Установка узла горячего водоснабжения.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Договор № 33/12 на выполнение работ по ремонту отопления, водопровода, канализации в здании
на выполнение работ по ремонту отопления, водопровода, канализации в здании по адресу: 8.
Государственное автономное образовательное учреждение Калужской области среднего профессионального образования «Калужский базовый медицинский колледж» (ГАОУ КО СПО КБМК), именуемый в дальнейшем «Заказчик», . Ю., с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», . И., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с решением комиссии (протокол подведения итогов запроса предложений №3 от «_31_»_августа_года, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту отопления, водопровода, канализации в здании по адресу: 8 в соответствии с техническим заданием (Приложение ) и с утвержденной сметной (проектно-сметной) документацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Работа считается выполненной после окончания всех обусловленных настоящим договором видов работ и подписания Заказчиком акта о приемке законченного цикла работ по ремонту объекта.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определена по результатам рассмотрения запроса предложений (протокол №_3_ от «_31_» _августа_ 2012 года) и составляет 2 289 886 (Два миллиона двести восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 76 копеек, в том числе НДС в сумме 349 304,76 (Триста сорок девять тысяч триста четыре) рубля 76 копеек. Стоимость договора по результатам работы может быть изменена.
2.2. Указанная в пункте 2.1. настоящего договора цена включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе транспортные расходы (доставка на объект строительных материалов и оборудования, расходы на вывоз строительного мусора), оплата труда рабочих, стоимость материалов, стоимость работы оборудования и механизмов, амортизацию оборудования, а также все налоги (в т. ч. НДС), сборы, пошлины, гарантийное обслуживание, расходы на страхование, и другие обязательные платежи и расходы, явно неупомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения работ.
2.3. Авансирование предусмотрено в размере 30%. Окончательный расчет за выполненные работы производится по мере поступления денежных средств на счет заказчика, после подписания обеими Сторонами всех приемо-сдаточных документов (акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)), с устранением выявленных дефектов, при предъявлении счета-фактуры, сметного расчета, утвержденного заказчиком.
Оплата производится в рублях, путём перечисления денежных средств, платёжным поручением со счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика.
3. Обязанности сторон.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно производить оплату счетов согласно раздела 2 настоящего договора.
3.1.2. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к месту проведения работ.
3.1.3. На время выполнения работ по договору предоставить Подрядчику в пользование помещение, необходимое для хранения материалов, оборудования, а также бытовых нужд работников Подрядчика.
3.1.4. До начала работ указать места подключения к источникам энергоснабжения.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Представить Заказчику сметную (проектно-сметную) документацию на выполнение работ.
3.2.2. Своевременно приступить к началу работ.
3.2.3. Качественно производить работы в соответствии с утвержденной сметной (проектно-сметной) документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими, пожарными нормами и государственными стандартами.
3.2.4. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Подрядчик, предоставивший материалы, отвечает за их соответствие сертификатам, государственным стандартам, техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием государственным стандартам и техническим условиям.
3.2.5. Все поставляемые для выполнения работ материалы должны быть сертифицированы на территории Российской Федерации, разрешены для применения в учреждениях здравоохранения, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие возможность обработки данных материалов дез. средствами, соответствовать ГОСТу и ТУ, пожарным и санитарным требованиям, регламентам. Надлежащим образом заверенные копии этих сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
3.2.6. Нести ответственность перед Заказчиком за сроки и надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, координировать их действия.
3.2.7. При необходимости согласовать с органами государственного надзора порядок и технические требования по ведению работ на объекте.
3.2.8. Во время производства работ нести ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, его элементов, конструкций, инженерных сетей, а также обеспечить сохранность и безопасную эксплуатацию помещений, переданных на время выполнения работ.
3.2.9. Обеспечить надлежащее ограждение мест производства работ, выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. В период выполнения работ по договору Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение противопожарной безопасности.
3.2.10. В результате невыполнения п. п. 3.настоящего договора нанесенный ущерб Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме.
3.2.11. Обеспечить содержание и уборку помещений, строительной и прилегающей к ней уличной площадки, регулярный вывоз строительного мусора.
3.2.12. Выполнить в полном объеме и в срок все обязательства, предусмотренные условиями настоящего договора.
4.Сроки выполнения работ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.
4.2. Начало выполнения работ – с момента подписания договора;
окончание выполнения работ – до 10.11.2012 года.
4.3. Намеченный срок завершения работ может пересматриваться Заказчиком в сторону увеличения в случае объективных причин, наличие которых невозможно было предусмотреть заранее, с обязательным составлением двухстороннего акта. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента подписания его Сторонами.
5. Производство работ
5.1.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ежедневно в сжатом изложении отражается весь ход работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ в соответствии с графиком проведения работ и сметной (проектно-сметной) документацией. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
5.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок устранить замечания и выполнить работы с надлежащим качеством.
5.3. Подрядчик за два дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ письменно уведомляет Заказчика об их готовности.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после их принятия Заказчиком в установленном порядке.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть работ, указанных настоящим пунктом, а затем восстановить ее.
6. Приемка завершенного ремонта объекта
6.1.Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется после выполнения всех, предусмотренных настоящим договором работ, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.
6.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного ремонтом объекта три экземпляра исполнительной документации в полном объеме с письменным реестром переданной документации.
6.3. Приемка объекта производится приемочной комиссией, назначенной Заказчиком, в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
Акт приемки работ по ремонту объекта должен быть подписан всеми сторонами.
7. Гарантийные обязательства.
— соответствие применяемых материалов категории выполняемых работ, надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, подтвержденных сертификатами качества. Применение материалов, не предусмотренных или отличающихся от заявленных в техническом задании, возможно только при условии письменного согласования с Заказчиком.
— выполнение работ в соответствии со сметной (проектно-сметной) документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, СанПиН, государственными стандартами, техническим паспортом и другими документами на материалы и оборудование, удостоверяющими их качество и соответствие к применению в образовательных учреждениях.
— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
7.2. Гарантийный срок на весь объем выполненных работ и на изделия не менее 5 лет со дня подписания актов выполненных работ.
В течение гарантийного срока на выполненные работы подрядчик, без каких-либо затрат со стороны заказчика, обязан устранить собственными силами и за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки обнаруженные в процессе эксплуатации объектов.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефекта.
7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
8.2. Срок выполнения обязательств по данным обстоятельствам отодвигается соразмерно времени их действия.
9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
9.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ он уплачивает Заказчику пеню в размере 1% сметной стоимости ремонтных работ за каждый день просрочки.
9.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачивается Подрядчиком за свой счет.
10.1. Все споры и разногласия, которые не предусмотрены настоящим договором, будут разрешены путем переговоров между Сторонами. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Условия расторжения договора
11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
Приложение 1 – Техническое задание;
Приложение 2 – Сметная (проектно-сметная) документация.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон.
ГАОУ КО СПО «Калужский
(ГАОУ КО СПО КБМК)
Министерство финансов Калужской
области (ГАОУ КО СПО «Калужский
базовый медицинский колледж»
ГРКЦ ГУ Банка России
по Калужской обл. г. Калуга
г. Калуга, ул. Достоевского,
Филиал АКБ «Фора-Банк» (ЗАО) в г. Калуга
Директор КБМК ____________
«_3_» _сентября___________ 2012 г.
«_3_» _сентября___________ 2012 г.
на ремонт внутреннего отопления
в здании по адресу: 8.
1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать СНиП и правилам пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Обязательное согласование с заказчиком используемых материалов и оборудования. Предоставить необходимые сертификаты на материалы и оборудование в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также акты на срытые работы.
3. Гарантийные обязательства на выполнение услуг и используемые материалы должны быть согласно законодательству РФ.
4. Выполнить разработку старых трубопроводов и элементов оборудования.
5. Для замены трубопроводов системы отопления применить стальные трубы и чугунные радиаторы. Количество секций в радиаторе должно обеспечивать температуру внутри помещений согласно установленных норм.
6. Выполнить гидравлическое испытание внутренней системы отопления с включением в акт испытания «представителя МУП» Калугатеплосеть с представлением акта заказчику.
7. Перед каждым радиатором установить запорно-регулирующую арматуру. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
8. Уклоны трубопроводов отопления принимать не менее 0,002.
9. Отопительные приборы (радиаторы) размещать в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
10. В верхних точках каждого стояка системы отопления предусмотреть автоматическое удаление воздуха и устройства для опорожнения стояков от теплоносителя и должны иметь возможность полностью перекрываться.
11. В соответствии с проектом выполнить узел учета тепловой энергии. Получить согласование и разрешение на допуск к эксплуатации узла учета тепловой энергии. Предоставить заказчику акт допуска в эксплуатацию узла учета.
Зам. директора __________________
НА РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДА В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ:
I. Система канализации
1. Обязательное согласование с заказчиком используемых материалов. Предоставить необходимые сертификаты на материалы и оборудование в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также акты на скрытые работы и на испытание трубопроводов на плотность.
4. Наличие поэтапного графика работ за подписью руководителя предприятия.
5. Гарантийные обязательства на выполнение услуг и используемые материалы должны быть согласно законодательству РФ.
6. Выполнить разборку старых трубопроводов, в т. ч. канализационных стояков выше кровли и прохода через неё.
7. Проложить стояки трубопроводом канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с установкой флючарок на концах труб и восстановлению после прохода труб кровли (рулонный ковер и утепление).
9. Проложить участки канализации от существующих туалетов, моечных, душевых с врезкой их в канализационные стояки с уклонами не менее 0,02.
Предусмотреть трапы и ревизии.
1. Выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб.
2. Проложить трубопроводы водоснабжения для всех санузлов, моечных, душевых из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа. Обеспечить их гидравлическую устойчивость*.
3. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
4. Уклоны трубопроводов воды следует принимать не менее 0,002.
5. На водопроводном вводе в месте установки водомера выполнить обводную байпасную линию с установкой запорной арматуры.
6. Гарантийные обязательства на выполнение услуг и используемые материалы должны быть согласно законодательству РФ.
7. Система водоснабжения должна пройти гидравлическое испытание согласно СНиП 2.04.05 – 91 года.
* Разводку выполнить согласно установленным санитарно – техническим приборам, перед которыми установить запорную арматуру с целью обеспечения их ремонта.
