Капитальный ремонт водоснабжения договор
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ — РП/12
г. Новосибирск «____» __________ 2012 года
Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», в лице директора Распопова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании _______________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______ от __.__________.2012 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по замене трубопроводов ГВС, ХВС, бестраншейной замене трубопроводов канализации, замене канализационных труб в подвале, установке узла ГВС многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Морской проспект, 11, в соответствии с утвержденной сметной документацией и в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами. Привлечение субподрядных организаций допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Сроки выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к работам на позднее пяти дней с момента подписания настоящего Договора и Акта передачи объекта в ремонт и закончить производство работ не позднее «_____» _____________ 2012 года.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обеспечение и выполнение работ Подрядчик осуществляет своими силами и средствами, на своем оборудовании и из своих материалов.
2.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененное правами третьих лиц.
2.3. Все приобретенные Подрядчиком и используемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать проектно-сметной документации к настоящему Договору.
2.4. Доставку, приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.
2.5. Ответственность за сохранность всех поставленных для исполнения настоящего Договора материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки), несет Подрядчик.
2.6. Риск случайной гибели и/или повреждения материалов, оборудования, а равно и результата выполненных работ до приемки Заказчиком несет Подрядчик.
2.7. Право собственности, а также риски случайной гибели и/или повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента приемки работ и подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
2.8. Подрядчик несет полную ответственность за недостатки выполненных работ, вызванные несогласованными с Заказчиком, отступлениями от сметы или нарушением требований стандартов, строительных норм и правил, а так же технической, пожарной и иной безопасности.
2.9. Любые возможные изменения, отклонения от проектно-сметной документации должны быть согласованы в письменном виде обеими сторонами, в ином случае такие изменения считаются несогласованными с Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов. При этом не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.1.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения всех недостатков произведенных им работ или любых отклонений от проектно-сметной документации, не согласованных с Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Производить своевременную оплату счетов Подрядчика согласно порядку расчетов, установленному п. 5.2., 5.3., 5.7. настоящего Договора.
3.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, принять результат работ путем подписания Акта приемки выполненных работ, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора и иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику и предоставить мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ.
3.2.3. Передать Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию, на основании которой производятся работы по настоящему Договору .
3.2.4. Передать объект для ремонта Подрядчику согласно Акту передачи в ремонт.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.2. Получить своевременную оплату счетов в соответствии с настоящим Договором.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. В установленные Договором сроки качественно выполнить работы в полном соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).
3.4.2. Обеспечить при производстве работ выполнение требований по технике безопасности и пожарной безопасности.
3.4.3. Предварительно согласовывать с Заказчиком выполнение работ в части, неурегулированной проектно-сметной документацией.
3.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, немедленно поставить в известность Заказчика. В противном случае, любые обстоятельства признаются необоснованными.
3.4.5. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки. Исправление и/или устранение недостатков, выявленных при приемке работ или дальнейшей эксплуатации, Подрядчик производит собственными силами, за счет собственных средств и материалов.
3.4.6. Вести Журнал производства работ.
3.4.7. В ходе производства работ по настоящему Договору Подрядчик обязан на объекте капитального ремонта обеспечить для работников соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, проинструктировать работников об обязательном соблюдении правил и норм поведения (в том числе внешний вид, недопустимость нецензурной брани и т.д.).
3.4.8. До начала приемки работ Заказчиком Подрядчик обязан очистить территорию объекта капитального ремонта, а также прилегающую территорию от строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проведения Подрядчиком работ по данному договору.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязан сдать работы в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2. По факту выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы, подписанные со своей стороны: Акты формы КС-2 и формы КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого, будет означать начало течения гарантийного срока.
4.3. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком Актов формы КС-2 и КС-3.
4.4. В случае если при приемке работ Заказчик обнаружит отступления и/или недостатки Заказчик обязан заявить о выявленных нарушениях Подрядчику, а Подрядчик обязан в 14-ти дневный срок устранить за счет собственных средств все нарушения. В случае, если для устранения нарушений требуется больший срок, то срок устанавливается соглашением сторон, но в любом случае он не должен превышать одного месяца.
4.5. При отсутствии замечаний к выполненным работам со стороны Заказчика, последний подписывает Акт о приемке выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня извещения Подрядчиком.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ определяется на основании утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации и составляет _________________ (______________________), в том числе НДС 18% — _____________ рублей.
5.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов по актам КС-2 и на основании счетов-фактур.
5.3. Оплата работ производится в течение 15-ти банковских дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3).
5.4. Стоимость работ включает в себя компенсацию всех затрат, издержек и вознаграждение Подрядчика.
5.5. Общая стоимость работ является фиксированной и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
5.6. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно п. 5.3. настоящего Договора.
6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Окончание выполнения работ: в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчиком, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 0.1 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.
7.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от настоящего Договора и/или соответствующего Приложения, приведшими к ухудшению результата работы или иными недостатками, а также выявленного скрытого брака Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика:
7.3.1. безвозмездного устранения недостатков за счет собственных средств и собственными силами Подрядчика
7.3.2. соразмерного уменьшения установленной стоимости Договора.
7.4. Если отступления в работе от условий настоящего Договора и/или соответствующего Приложения или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения части Договора, по которому произошли отступления и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.5. В случае нанесения имуществу Заказчика во время выполнения работ ущерба, расходы по его возмещению несет Подрядчик.
7.6. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное возникновением обстоятельств непреодолимой силы.
7.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.6. настоящего Договора, срок исполнения обязательств продлевается на период соразмерный сроку действия наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения его последствий.
7.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
8.1. Гарантия качества работ составляет 3 (три) года.
8.2. Начало течения срок гарантии исчисляется в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
8.3. В случае поставки материалов и/или оборудования Подрядчиком гарантийный срок определяется паспортами и/или сертификатами соответствующих заводов-изготовителей.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Вся проектно-сметная документация, Приложения, приемо-сдаточные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, при невозможности разрешения – в Арбитражном суде Новосибирской области.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
1. Локальный сметный расчет — Замена трубопроводов ГВС;
2. Локальный сметный расчет — Замена трубопроводов ХВС;
3. Локальный сметный расчет — Бестраншейная замена трубопровода канализации;
4. Локальный сметный расчет — Замена канализационных труб в подвале № 3,4;
5. Локальный сметный расчет — Установка узла горячего водоснабжения.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Договор на услуги по проведению капитального ремонта систем водоснабжения, отопления, канализации и подготовке объекта к отопительному сезону 2016-2017 годов и предоставление необходимой документации
ДОГОВОРА № ___
на исполнение заказа
г. Москва «___» ________ 2017 г.
__________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц — фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона, на основании решения Конкурсной комиссии Протокол № ___________________ от «___» ________ 201 года заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению капитального ремонта систем водоснабжения, отопления, канализации и подготовке объекта к отопительному сезону 2016-2017 годов и предоставление необходимой документации (Акт готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 г., Ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования Заказчика к отопительному сезону 2016-2017 гг., Акт готовности системы отопления здания, согласованные и принятые ПАО «МОЭК», указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, в установленный Договором срок по адресу: ________________________
1.2. При выполнении работ Исполнитель использует материалы и оборудование, согласованные с Заказчиком и зафиксированные соответствующими актами или протоколами.
1.3. Исполнитель обязан приложить к договору Смету на выполнение работ и все копии действующих допусков на производство этих видов работ (Приложение № 2).
1.4. Качество выполняемых Исполнителем работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, МГСН, Технической документации.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость работ по Договору определяется в соответствии со сметой (Приложение № ____ к Договору) и составляет ______________________ (____________________ рублей ________коп.), в том числе НДС 18% _______________ (_________________________________).
2.2. Заказчик в течение 4-х рабочих дней рассматривает и оформляет представленные Исполнителем документы или направляет обоснованный отказ.
2.3. Расчеты производятся по безналичному расчету, по факту выполнения работ на основании подписанного акта готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 г., согласованный с ПАО «МОЭК», смете на выполнение работ, оригиналам акта выполненных работ — формы КС-2 , справки о стоимости выполненных работ — формы КС-3 и счету-фактуре в течение 20-ти банковских дней, после их подписания.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Срок действия договора: Начало: «4 » мая 2016 г. Окончание: «31» мая 2016 г.
4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
4.1. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).
4.2. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком.
4.3. В течение всего периода времени, установленного для выполнения работ, представитель Заказчика и/или любое другое лицо, уполномоченное им в письменной форме, будет иметь право беспрепятственного доступа ко всем частям производимых работ .
4.4. Исполнитель самостоятельно организует производство работ в пределах сроков начала и окончания работ.
4.5. Исполнитель обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.
4.6. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.
4.7. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.
4.8. Если изменение типа или объема работ влияет на стоимость договора или согласовано проведение дополнительных работ, то стороны до начала выполнения таких работ письменно согласовывают и утверждают соответствующие изменения стоимости работ и (или) определяют стоимость дополнительных работ. В этом случае Исполнитель должен представить Заказчику дополнительные предложения с указанием новых цен без остановки общего цикла работ, а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого предложения от Исполнителя проверяет представленное предложение и дает по нему ответ Исполнителю. Эти изменения и/или дополнительные работы являются согласованными, если они оформлены как письменное дополнение к Договору.
5. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ
5.1. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.
5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за обеспечение безопасности всех производимых работ персоналом Исполнителя или Субподрядчика Исполнителя.
5.3. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил техники безопасности (в т.ч. противопожарной, электро- и экологической) Заказчику, персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по договору, возмещается Исполнителем.
5.4. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.
5.5. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований. В случае нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности, причинения вреда здоровья работника, Исполнитель несет полную ответственность перед работниками за безопасность выполняемых работ.
6. СДАЧА – ПРИЕМКА ОБЪЕКТА
6.1. По завершении Исполнителем выполнения полного объема Работ по настоящему Договору, Объект подлежит сдаче в техническую эксплуатацию. Обязательно предоставить Заказчику Акт готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 г., Ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования Заказчика к отопительному сезону 2016-2017 гг., Акт готовности системы отопления здания, согласованные и принятые ПАО «МОЭК».
6.2.Исполнитель обязан организовать процедуру приемки результата Работ и сдачу Объекта готового к эксплуатации.
7. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИИ
7.1. Исполнитель гарантирует, что качество выполненных работ будет соответствовать условиям Договора, Техническому заданию Заказчика(приложение № 1), рабочей документацией и требованиям действующего законодательства, и Объект в момент передачи Заказчику будет обладать свойствами, позволяющими его использовать по назначению.
7.2. Для Объекта устанавливаются гарантийный срок: 2 года.
7.3. Течение Гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работы (Объект, его часть), не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель
7.4. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков препятствующих надлежащей эксплуатации Объекта, Заказчик направляет об этом уведомление Исполнителю с указанием обнаруженных недостатков, места и времени обследования Объекта. Недостатки (Дефекты) устраняются Исполнителем в разумный срок своими силами, средствами и материалами.
7.5. Исполнитель обязан приступить к устранению недостатков (Дефектов) не позднее 10 дней с момента получения письменного уведомления. В течение 3-х дней с момента устранения недостатков Стороны составляют акт об устранении недостатков с указанием даты их устранения
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик вправе:
8.1. В любое время проверять ход и качество работ, включая соблюдение сроков, качества применяемых материалов и инженерного оборудования, правильности их использования Исполнителем. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность, давать обязательные для Исполнителя указания по вышеуказанным вопросам.
8.2. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем его обязанностей, предусмотренных Договором.
8.3. Дать письменное распоряжение, обязательное для Исполнителя, с указанием:
— увеличить или сократить объем любой работы;
— исключить любую работу;
— изменить характер и (или) качество, вид любой работы;
— выполнить дополнительные работы, необходимые для достижения результата работы.
Заказчик обязан:
8.4. Своевременно оплачивать выполненные работы, при условии, что они выполнены надлежащим образом и в срок.
9. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
9.1. Получить разрешения на производство работ;
9.2. Выполнить своими силами и средствами работы в объемах и в сроки, в соответствие с Техническим заданием Заказчика (приложение № 1), технической документацией, требованиями технических регламентов, стандартов, условий Договора и с качеством, согласно действующим СНиП, МГСН и ГОСТ. При проведении гидравлических испытаний и промывке системы, все повреждения устраняет за свой счет.
9.3. Незамедлительно предупреждать письменно Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата работы, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях в результате выполнения его указаний, иных не зависящих от Исполнителя негативных для Заказчика обстоятельствах. При обнаружении таких обстоятельств, Исполнитель обязан приостановить работы до получения от Заказчика необходимых указаний. В случае невыполнения Исполнителем этих обязанностей он не может претендовать на компенсацию дополнительных затрат, возникших вследствие указанных обстоятельств и должен возместить понесенные Заказчиком убытки.
9.4. Принимать все необходимые меры по соблюдению на объекте требований противопожарной безопасности, правил техники безопасности (в т.ч. электробезопасности) и санитарии, правил охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока проведения работ, вплоть до принятия Объекта в эксплуатацию (или до принятия Сторонами выполненных работ по акту приема- передачи)
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Все предыдущие письменные и устные соглашения Сторон с момента вступления договора в силу прекращают свое действие.
10.2. Исполнитель не имеет права продавать или передавать третьим лицам имущество (в целом или в части), переданное ему Заказчиком или принадлежащее ему, без письменного разрешения Заказчика.
10.3. Исполнитель не вправе уступать права требования по Договору третьим лицам, не получив предварительного письменного согласия Заказчика.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, подписан уполномоченными представителями Сторон, скреплен печатями. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
10.5. Все приложения Договора являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Смета на выполнение работ и копии действующих допусков на производство работ Исполнителя и его сотрудников.
Приложение № 3. Решения Конкурсной комиссии Протокол № ___________________ от «___» ________ 2014 года.
Приложение № 4. Котировочная заявка Исполнителя.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
ИСПОЛНИТЕЛЬ
«____»_______________201 г.
___________________
«____»_______________201 г.
к Договору № ______
Техническое задание на Оказание услуг
по проведению капитального ремонта систем водоснабжения, отопления и канализации и подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г.
1. Наименование оказание услуг: Исполнитель своими силами и средствами, выполняет работы в помещениях _______________ по адресу: ______________по проведению капитального ремонта систем водоснабжения, отопления, канализации и подготовка объекта к отопительному сезону 2016-2017 года, предоставление необходимой документации (Акт готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 гг., Ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования Заказчика к отопительному сезону 2016-2017 гг., Акт готовности системы отопления здания, согласованные и принятые ПАО «МОЭК».
2. Техническое задание включает в себя все предусмотренные дефектной ведомостью (приложение № 1) и сметой работы (приложение № 2) и обязательное проведение опрессовки тепловых узлов- 2шт., теплообменника, разводящих сетей, внутренних систем отопления, промывку системы отопления с составлением акта, проведение ревизии запорной арматуры, приборов, приведение помещения узлов в надлежащий вид. При проведении гидравлических испытаний и промывке системы, все повреждения устраняются за счет Исполнителя. Получение подписанного акта готовности к зиме 2016-2017 гг. в теплоснабжающей организации.
3. Расчеты производятся по безналичному расчету, по факту выполнения работ на основании подписанного акта готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 г., смете на выполнение работ, и подписанным оригиналам акта выполненных работ (ф. КС-2) , справки о стоимости выполненных работ (ф.КС-3) и счету-фактуре в течение 20-ти банковских дней после их подписания.
4. Требования к Исполнителю.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, СНиП и СанПиН; Исполнитель обязан приложить к договору Смету на выполнение работ и все копии действующих допусков на производство работ по предмету котировки; Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель;
Исполнитель обязан в случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам при проведении работ, услуг, возместить убытки в полном объеме;
Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги;
Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала);
Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком;
Исполнитель обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя;
Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места;
Гарантийный срок на работы должен быть не менее 12-ти месяцев, со дня подписания акта приемки-сдачи работ;
Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала;
Исполнитель несет полную ответственность за целостность ИТП в течение 6-ти месяцев с момента начала выполнения работ;
Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора;
Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований. В случае нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности, причинения вреда здоровья работника, Исполнитель несет полную ответственность перед работниками за безопасность выполняемых работ.
Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.
(приложение № 1 к Техническому заданию)
Дефектный акт
На капитальный ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации и подготовки к отопительному сезону 2016-2017 года
