Договор подряда. Заполненный образец | Виды работ — отопление, водоснабжение, канализация

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 605-15

г. Москва 06 мая 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Петрова , действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем Подрядчик,в лице Генерального директора Иванова , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству внутренних сетей отопления, водоснабжения, канализации, ливневой канализации и стояков пожарного водоснабжения, в соответствии с Приложением № 1 (Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты фактически выполненных работ и оплатить.

1.2. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд расположенный по адресу: Московская область, г. Видное, Московское шоссе вл. 2, именуемый в дальнейшем «Объект».

1.3. Сроки выполнения работ:

Начало: 06 мая 2015 г.

Окончание: 07 июля 2015 г.

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по договору подряда составляет: 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей.

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы, исходя из объемов, указанных в Приложении № 1 и предоставленных Подрядчиком первичных документов в форме КС-2 и КС-3, подписанных Заказчиком.

2.3. Объем выполненных работ уточняется после подписания акта о приемке выполненных работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Подрядчик за пять дней извещает Заказчика о готовности к сдаче работ, либо до 25 числа каждого месяца о выполнении этапа работ.

3.2. Устраняются недостатки работ, после чего подписывается документ, подтверждающий их устранение (если они выявлены).

3.3. Проводится непосредственно сдача и приемка результата работ, после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора.

3.4. Подрядчиком составляется и Сторонами подписывается акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Осуществлять приемку работ в порядке и в сроки, установленные настоящим договором при обязательном подписании Акта о приемке выполненных работ(КС №-2)

4.1.3. Предоставить общежитие из расчета 3000 руб./мес./чел., а также питание из расчета 5000 руб./мес./чел., которое оплачивается Подрядчиком, проводя взаиморасчеты с Заказчиком.

4.1.4. Предоставлять строительные материалы Подрядчику для проведения строительно-отделочных работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать ход, сроки и качество выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору.

4.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием и техническим состоянием переданного оборудования и при выявлении нарушений требовать от Подрядчика их устранения или возврата оборудования.

4.2.3. При нарушении качества работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, не производить оплату данных работ до устранения Подрядчиком брака (недостатков /несоответствий/, дефектов).

4.2.4. Принимать решения о допустимости выявленных незначительных отклонений (недостатков/ несоответствий/ дефектов) без их устранения и привлечения Подрядчика к ответственности, предусмотренной настоящим Договором.

4.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить все работы, являющиеся предметом настоящего договора, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.2. Самостоятельно определять график работы своего персонала для обеспечения выполнения ремонта оборудования в установленные сроки, предусмотренные настоящим договором, Техническим заданием (Сводным техническим заданием), согласованной Сторонами ведомостью объемов работ.

4.3.3. Обеспечить полную сохранность и работоспособность имущества в соответствии со статьей 714 ГК РФ, переданного Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору.

4.3.4. Своевременно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и перевозку, полученного от Заказчика имущества и по истечению действия настоящего договора или первому требованию Заказчика по акту приема-передачи вернуть полученное от него имущество.

4.3.5. Своевременно известить Заказчика, если переданное имущество утеряно, повреждено или признано непригодным для использования.

4.3.6. Перед проведением работ, являющихся предметом настоящего договора, довести до сведения своего персонала требования Рабочей и Технологической документации, а также требования качества и безопасности выполняемых работ.

4.3.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены работы, качество выполнения которых не соответствует условиям Договора, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в разумный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.3.8. Подрядчик своими силами обеспечивает надлежащую охрану результатов работ, строительных материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ и до завершения строительства и приемки Заказчиком выполненных работ.

4.3.9. Окончательная приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Стороны несут ответственность за нарушение мероприятий по обеспечению выполнения требований охраны труда и требований охраны окружающей среды.

5.3. Подрядчик несет ответственность за следующие нарушения обязательств по настоящему договору:

5.3.1. За невыполнение работ в установленные сроки.

5.3.2. За несоответствие квалификации своего персонала и несоблюдение им норм и правил по охране труда, радиационной, технической, пожарной и экологической безопасности.

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

5.5. Подрядчик обязуется не привлекать иностранных граждан с нарушением норм миграционного законодательства и обеспечить контроль допуска на территории «Заказчика» иностранных работников.

5.6. В случае нарушения норм миграционного законодательства Подрядчик возмещает Заказчику понесенный ущерб.

5.7. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия в переговорах споры подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензии рассматриваются сторонами в течение 30 календарных дней с момента их получения. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

5.8. При нарушении Подрядчиком сроков окончания этапа работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % за каждый день просрочки.

6. Конфиденциальность

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

6.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц возможно только по соглашению сторон.

6.3. Сторона договора, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении условий настоящего договора, возмещает другой стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Стороны не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях настоящего договора информацию ограниченного доступа, ставшую им известной (доступной) в рамках заключения и исполнения настоящего договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Уступка права (требования) по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно, на любом этапе, по обоюдному согласию.

8.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

8.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме путем оформления Дополнительного соглашения.

8.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке за систематическое нарушение и несоблюдение персоналом Подрядчика правил по охране труда, радиационной и промышленной безопасности.

8.5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то стороны имеют право расторгнуть настоящий договор и, в этом случае, ни одна сторона не будет иметь право на возмещение убытков.

10. Сроки действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 07 июля 2015 г.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующими нормативными актами и нормами законодательства РФ.

11.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.

Договор на услуги по проведению капитального ремонта систем водоснабжения, отопления, канализации и подготовке объекта к отопительному сезону 2016-2017 годов и предоставление необходимой документации

ДОГОВОРА № ___

на исполнение заказа

г. Москва «___» ________ 2017 г.

__________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц — фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона, на основании решения Конкурсной комиссии Протокол № ___________________ от «___» ________ 201 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению капитального ремонта систем водоснабжения, отопления, канализации и подготовке объекта к отопительному сезону 2016-2017 годов и предоставление необходимой документации (Акт готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 г., Ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования Заказчика к отопительному сезону 2016-2017 гг., Акт готовности системы отопления здания, согласованные и принятые ПАО «МОЭК», указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, в установленный Договором срок по адресу: ________________________

1.2. При выполнении работ Исполнитель использует материалы и оборудование, согласованные с Заказчиком и зафиксированные соответствующими актами или протоколами.

1.3. Исполнитель обязан приложить к договору Смету на выполнение работ и все копии действующих допусков на производство этих видов работ (Приложение № 2).

1.4. Качество выполняемых Исполнителем работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, МГСН, Технической документации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в соответствии со сметой (Приложение № ____ к Договору) и составляет ______________________ (____________________ рублей ________коп.), в том числе НДС 18% _______________ (_________________________________).

2.2. Заказчик в течение 4-х рабочих дней рассматривает и оформляет представленные Исполнителем документы или направляет обоснованный отказ.

2.3. Расчеты производятся по безналичному расчету, по факту выполнения работ на основании подписанного акта готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 г., согласованный с ПАО «МОЭК», смете на выполнение работ, оригиналам акта выполненных работ — формы КС-2 , справки о стоимости выполненных работ — формы КС-3 и счету-фактуре в течение 20-ти банковских дней, после их подписания.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Срок действия договора: Начало: «4 » мая 2016 г. Окончание: «31» мая 2016 г.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).

4.2. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком.

4.3. В течение всего периода времени, установленного для выполнения работ, представитель Заказчика и/или любое другое лицо, уполномоченное им в письменной форме, будет иметь право беспрепятственного доступа ко всем частям производимых работ .

4.4. Исполнитель самостоятельно организует производство работ в пределах сроков начала и окончания работ.

4.5. Исполнитель обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.

4.6. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.

4.7. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.

4.8. Если изменение типа или объема работ влияет на стоимость договора или согласовано проведение дополнительных работ, то стороны до начала выполнения таких работ письменно согласовывают и утверждают соответствующие изменения стоимости работ и (или) определяют стоимость дополнительных работ. В этом случае Исполнитель должен представить Заказчику дополнительные предложения с указанием новых цен без остановки общего цикла работ, а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого предложения от Исполнителя проверяет представленное предложение и дает по нему ответ Исполнителю. Эти изменения и/или дополнительные работы являются согласованными, если они оформлены как письменное дополнение к Договору.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

5.1. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за обеспечение безопасности всех производимых работ персоналом Исполнителя или Субподрядчика Исполнителя.

5.3. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил техники безопасности (в т.ч. противопожарной, электро- и экологической) Заказчику, персоналу, а также любым третьим лицам, как имеющим, так и не имеющим отношения к выполнению работ по договору, возмещается Исполнителем.

5.4. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

5.5. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований. В случае нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности, причинения вреда здоровья работника, Исполнитель несет полную ответственность перед работниками за безопасность выполняемых работ.

6. СДАЧА – ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

6.1. По завершении Исполнителем выполнения полного объема Работ по настоящему Договору, Объект подлежит сдаче в техническую эксплуатацию. Обязательно предоставить Заказчику Акт готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 г., Ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования Заказчика к отопительному сезону 2016-2017 гг., Акт готовности системы отопления здания, согласованные и принятые ПАО «МОЭК».

6.2.Исполнитель обязан организовать процедуру приемки результата Работ и сдачу Объекта готового к эксплуатации.

7. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИИ

7.1. Исполнитель гарантирует, что качество выполненных работ будет соответствовать условиям Договора, Техническому заданию Заказчика(приложение № 1), рабочей документацией и требованиям действующего законодательства, и Объект в момент передачи Заказчику будет обладать свойствами, позволяющими его использовать по назначению.

7.2. Для Объекта устанавливаются гарантийный срок: 2 года.

7.3. Течение Гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работы (Объект, его часть), не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель

7.4. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков препятствующих надлежащей эксплуатации Объекта, Заказчик направляет об этом уведомление Исполнителю с указанием обнаруженных недостатков, места и времени обследования Объекта. Недостатки (Дефекты) устраняются Исполнителем в разумный срок своими силами, средствами и материалами.

7.5. Исполнитель обязан приступить к устранению недостатков (Дефектов) не позднее 10 дней с момента получения письменного уведомления. В течение 3-х дней с момента устранения недостатков Стороны составляют акт об устранении недостатков с указанием даты их устранения

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик вправе:

8.1. В любое время проверять ход и качество работ, включая соблюдение сроков, качества применяемых материалов и инженерного оборудования, правильности их использования Исполнителем. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность, давать обязательные для Исполнителя указания по вышеуказанным вопросам.

8.2. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем его обязанностей, предусмотренных Договором.

8.3. Дать письменное распоряжение, обязательное для Исполнителя, с указанием:

— увеличить или сократить объем любой работы;

— исключить любую работу;

— изменить характер и (или) качество, вид любой работы;

— выполнить дополнительные работы, необходимые для достижения результата работы.

Заказчик обязан:

8.4. Своевременно оплачивать выполненные работы, при условии, что они выполнены надлежащим образом и в срок.

9. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

9.1. Получить разрешения на производство работ;

9.2. Выполнить своими силами и средствами работы в объемах и в сроки, в соответствие с Техническим заданием Заказчика (приложение № 1), технической документацией, требованиями технических регламентов, стандартов, условий Договора и с качеством, согласно действующим СНиП, МГСН и ГОСТ. При проведении гидравлических испытаний и промывке системы, все повреждения устраняет за свой счет.

9.3. Незамедлительно предупреждать письменно Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата работы, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях в результате выполнения его указаний, иных не зависящих от Исполнителя негативных для Заказчика обстоятельствах. При обнаружении таких обстоятельств, Исполнитель обязан приостановить работы до получения от Заказчика необходимых указаний. В случае невыполнения Исполнителем этих обязанностей он не может претендовать на компенсацию дополнительных затрат, возникших вследствие указанных обстоятельств и должен возместить понесенные Заказчиком убытки.

9.4. Принимать все необходимые меры по соблюдению на объекте требований противопожарной безопасности, правил техники безопасности (в т.ч. электробезопасности) и санитарии, правил охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока проведения работ, вплоть до принятия Объекта в эксплуатацию (или до принятия Сторонами выполненных работ по акту приема- передачи)

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Все предыдущие письменные и устные соглашения Сторон с момента вступления договора в силу прекращают свое действие.

10.2. Исполнитель не имеет права продавать или передавать третьим лицам имущество (в целом или в части), переданное ему Заказчиком или принадлежащее ему, без письменного разрешения Заказчика.

10.3. Исполнитель не вправе уступать права требования по Договору третьим лицам, не получив предварительного письменного согласия Заказчика.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, подписан уполномоченными представителями Сторон, скреплен печатями. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

10.5. Все приложения Договора являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Смета на выполнение работ и копии действующих допусков на производство работ Исполнителя и его сотрудников.

Приложение № 3. Решения Конкурсной комиссии Протокол № ___________________ от «___» ________ 2014 года.

Приложение № 4. Котировочная заявка Исполнителя.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

«____»_______________201 г.

___________________

«____»_______________201 г.

к Договору № ______

Техническое задание на Оказание услуг

по проведению капитального ремонта систем водоснабжения, отопления и канализации и подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

1. Наименование оказание услуг: Исполнитель своими силами и средствами, выполняет работы в помещениях _______________ по адресу: ______________по проведению капитального ремонта систем водоснабжения, отопления, канализации и подготовка объекта к отопительному сезону 2016-2017 года, предоставление необходимой документации (Акт готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 гг., Ведомость поэтапной приемки теплофикационного оборудования Заказчика к отопительному сезону 2016-2017 гг., Акт готовности системы отопления здания, согласованные и принятые ПАО «МОЭК».

2. Техническое задание включает в себя все предусмотренные дефектной ведомостью (приложение № 1) и сметой работы (приложение № 2) и обязательное проведение опрессовки тепловых узлов- 2шт., теплообменника, разводящих сетей, внутренних систем отопления, промывку системы отопления с составлением акта, проведение ревизии запорной арматуры, приборов, приведение помещения узлов в надлежащий вид. При проведении гидравлических испытаний и промывке системы, все повреждения устраняются за счет Исполнителя. Получение подписанного акта готовности к зиме 2016-2017 гг. в теплоснабжающей организации.

3. Расчеты производятся по безналичному расчету, по факту выполнения работ на основании подписанного акта готовности теплофикационного оборудования к отопительному сезону 2016-2017 г., смете на выполнение работ, и подписанным оригиналам акта выполненных работ (ф. КС-2) , справки о стоимости выполненных работ (ф.КС-3) и счету-фактуре в течение 20-ти банковских дней после их подписания.

4. Требования к Исполнителю.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, СНиП и СанПиН; Исполнитель обязан приложить к договору Смету на выполнение работ и все копии действующих допусков на производство работ по предмету котировки; Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель;

Исполнитель обязан в случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам при проведении работ, услуг, возместить убытки в полном объеме;

Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги;

Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала);

Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком;

Исполнитель обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя;

Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места;

Гарантийный срок на работы должен быть не менее 12-ти месяцев, со дня подписания акта приемки-сдачи работ;

Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала;

Исполнитель несет полную ответственность за целостность ИТП в течение 6-ти месяцев с момента начала выполнения работ;

Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора;

Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.

Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований. В случае нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности, причинения вреда здоровья работника, Исполнитель несет полную ответственность перед работниками за безопасность выполняемых работ.

Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.

(приложение № 1 к Техническому заданию)

Дефектный акт

На капитальный ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации и подготовки к отопительному сезону 2016-2017 года